Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Скачать договор заказа на создание промышленного образца

Скачать договор заказа на создание промышленного образца

Договор заказа на создание промышленного образца

В соответствии с Частью четвертой ГК РФ создание некоторых результатов интеллектуальной деятельности, а именно: произведений, программ для ЭВМ и баз данных, промышленных образцов, селекционных достижений и топологий интегральных микросхем может быть опосредовано соответствующим договором заказа. По мнению Е. Суханова, «в ГК РФ получил непосредственное отражение договор заказа подрядного типа на создание соответственно промышленного образца, селекционного достижения или топологии интегральной микросхемы.

По договору авторского заказа автор обязуется по заказу заказчика создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме п.

Аналогичные положения содержались в ст. Патентно-адвокатское бюро «Гардиум» Передача права на использование выданного патента от правообладателя третьим лицам возможно в рамках нескольких договоров. В зависимости от полноты передаваемых прав, а также сопровождающейся передачи прав на иные объекты интеллектуальной собственности, предусмотрено заключение сделок по полному отчуждению всех прав на передаваемый патент, передача патента во временное пользование в рамках лицензионного договора, а также передача патента вместе с товарным знаком при заключении договора коммерческой концессии франчайзинга.

.

Заказчикам

Производственный отдел:

  1. +7(495)7200464

Режим работы: ПН-ПТ с 8-00 до 17-00.

Мы используем cookies для сбора обезличенных персональных данных. Они помогают настраивать рекламу и анализировать трафик.

Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на сбор таких данных. © Гальваническое производство 2015

michaelshewzov 01 Июн 2008

Джермук А может ли, скажем тот же двигатель, охраняться одновременно как промышленный образец (какой-нибудь оригинальный с художественно-конструкторской точки зрения вид двигатель) и как полезная модель?

Плюс, я думаю в договоре надо учесть тот факт, что при выполнении заказанных Вами работ могут быть созданы иные результаты интеллектуальной деятельности, которые как могут быть использованы в заказанной Вами полезной модели двигателя, так могут и не быть использованы. Может стоит прописать условие, по которому исключительные права на них принадлежат заказчику?

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .1.3.

Срок сдачи работ по договору «»2020 г.1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.1.5.

Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2020 г.

№, являющегося частью договора.1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

Виды лицензионных договоров

Лицензионные договоры подразделяются на два основных вида, в зависимости от типа лицензии:

  • Сублицензионный договорС письменного согласия лицензиара лицензиат может заключать с другими лицами договоры, также предоставляющие последним право пользования тем же промышленным образцом. Сублицензионный договор является вторичным от лицензионного договора и заключается в рамках условий, предусмотренных основным лицензионным договором. По требованию лицензиара сублицензионный договор может содержать только часть условий основного лицензионного договора.
  • Договоры исключительной лицензииСогласно договору исключительной лицензии лицензиат является единственным лицом, с которым лицензиар заключает договор на использование конкретного промышленного образца.
  • Договоры неисключительной лицензииПо договору неисключительной лицензии лицензиар вправе заключать подобные договоры на один и тот же объект патентных прав с другими лицами, а лицензиат не вправе возражать относительно заключения таких договоров.

6. Ответственность Сторон и одностороннее расторжение Договора

Бұл ретте көрсетілген баждардың кем дегенде бестен бір бөлігі Ұйымның иелігінде қалуы тиіс, олардың қалған бөліктері тиісті ұлттық ведомстволарға аударылады.

Несомненно, что на решение законодателя в данном случае повлияла, кроме необходимости легализации уже существующей практики, близость произведений дизайна, а также декоративно-прикладного искусства и промышленных образцов. В этом случае датой передачи документации будет считаться дата передачи недостающей или откорректированной документации в соответствии с абз.

2 п.4.2. ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

9.

Порядок разрешения споров

9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров. 9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.9.1., в досудебном (претензионном) порядке.

9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Патентное право

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику исполнителю , если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

При передаче подрядчиком исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком исполнителем и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик исполнитель вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: � Патент на промышленный образец // Патентно-техническая экспертиза Статья Договор авторского заказа.

По договору авторского заказа одна сторона автор обязуется по заказу другой стороны заказчика создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование. Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Эти произведения являются гарантией жизни, достойной человека. Договор розничной купли-продажи между юридическими лицами.

Договор розничной купли-продажи с отсрочкой платежа между юридическими лицами.

ГАРАНТ:

Примечание.

Право на получение патента и исключительное право на промышленный образец может предоставляться исполнителю.

В этом случае заказчик получает право использовать промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента. 1.3. Под изделием в настоящем договоре понимается [вписать нужное]. 1.4. По своим существенным признакам Объект должен быть новым и оригинальным.

1.5. К существенным признакам относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

1.6. Объект должен быть создан [указать срок]. 1.7. Территория действия имущественных прав ограничена территорией Российской Федерации. 1.8. Научные, технические, экономические и другие требования к Объекту предусмотрены техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.9. Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора несет [Заказчик/Исполнитель].

1.9. Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора несет [Заказчик/Исполнитель].

2. Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель обязуется: 2.1.1. Создать Объект, отвечающий признакам патентоспособности.

2.1.2. Не раскрывать информацию об Объекте третьим лицам. 2.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе любого этапа создания Объекта. 2.1.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

2.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. 2.2. Исполнитель вправе: 2.2.1. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для создания Объекта.

2.2.2. Самостоятельно выбирать способы и методы создания Объекта. 2.2.3. С письменного согласия Заказчика привлекать в выполнению работ третьих лиц, не являющихся сотрудниками Исполнителя.

2.2.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. 2.2.5. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1.

Предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему договору. 2.3.2. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. 2.3.3. Принять и своевременно оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Получать информацию о ходе любого этапа создания Объекта. 2.4.2. Привлекать специалистов для оценки патентоспособности Объекта.

2.4.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия Объекта требованиям, установленным настоящим договором. 2.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 3. Вознаграждение и порядок расчетов 3.1. Сумма вознаграждения по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
Сумма вознаграждения по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Заказчик уплачивает вознаграждение [указать срок]. 3.3. Вознаграждение уплачивается [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя].

3.4. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц [если Исполнитель — физическое лицо]. 3.5. В случае обнаружения невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя, Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.

3.6. Исполнитель сохраняет право на получение вознаграждения в случаях, если Заказчик передаст право на получение патента другому лицу либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

3.7. Если в патенте на Объект будет отказано, оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется в следующем порядке: [вписать нужное]. 4. Ответственность сторон 4.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. За нарушение срока, предусмотренного настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] % от размера вознаграждения.

4.2. За нарушение срока, предусмотренного настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] % от размера вознаграждения. 4.3. За нарушение сроков выплаты вознаграждения Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [значение] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Заключительные положения 6.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору. 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон Заказчик [вписать нужное] [подпись, инициалы, фамилия] >Исполнитель [вписать нужное] [подпись, инициалы, фамилия] > Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете приобрести документ за 75 рублей или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня. Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора заказа на создание промышленного образца Разработана: Компания «Гарант», февраль 2015 г. 16 июля 2020 Вход Введите адрес электронной почты: Введите пароль: Запомнить Вы можете войти, используя учетную запись одной из социальных сетей:

Типовые формы (образцы) договоров:

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать патентоспособное в качестве промышленного образца художественно-конструкторское решение изделия (далее — Объект) и передать Заказчику исключительное право на Объект и право на получение патента, а Заказчик обязуется уплатить за это вознаграждение.

1.2. Следует отметить, что авторские договоры заказа давно отделены от обычных подрядных договоров, имея основным своим предметом создание и передачу заказчику нематериального объекта творческой деятельности, хотя и облеченного в материальную форму и являющегося товаром. Эти договоры, включая авторские договоры заказа, и заключаются они на еще не созданные объекты интеллектуальной собственности.

Применяемые в гражданском обороте договоры имеют большое разнообразие. В отдельную группу можно отнести соглашения по реализации результатов творческой деятельности, имеющих нематериальный характер, — объектов авторского и патентного права, ноу-хау и другие. На все эти объекты не могут быть приобретены вещные правомочия.

При этом евразийский патент на промышленный образец сохраняет свое действие на территории Договаривающихся государств, в отношении которых такое решение принято не было. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. Одобрить прилагаемый проект Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года.

Одобрить прилагаемый проект Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года.

Промышленный образец является оригинальным, когда его существенные признаки обуславливаются творческим характером особенностей изделия. Согласно ст. 1363 ГК РФ, срок действия патента на промышленный образец – 5 лет с даты подачи заявки в регистрирующий орган. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 25 лет.

ДОГОВОР

на создание (передачу) научно-технической продукцииг.

«» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники

Право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по договору, предметом которого было его создание по заказу , принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В случае, когда право на получение патента и исключительное право на промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежат заказчику, подрядчик исполнитель вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента.

В случае, если в соответствии с договором между подрядчиком исполнителем и заказчиком право на получение патента и исключительное право на промышленный образец принадлежат подрядчику исполнителю , заказчик вправе использовать промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой неисключительной лицензии в течение всего срока действия патента.

Автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи настоящего Кодекса.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена договора составляет /цена договора/ руб. (/цена договора прописью/), в т. ч. НДС 20% /сумма НДС/ (/сумма НДС прописью/).

2.2 В случае увеличения объема работ (количества изготавливаемых изделий), стороны подписывают дополнительные спецификации, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора. Увеличение объема работ влечет увеличение общей суммы договора.

2.3 Расчет за поставляемые изделия осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 2.3.1 Авансирование в размере 50% цены договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. 2.3.2 Окончательный расчет в размере 50% цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления о готовности изделий к отгрузке. Уведомление направляется Исполнителем в адрес Заказчика по электронной почте /адрес электронной почты заказчика/.

2.4 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Договор на создание… изобретения?

В Гражданского кодекса говорится, что «если договор подряда или договор на выполнение НИОКТР прямо не предусматривали создание изобретения, то право на получение патента и исключительное право на изобретение принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное».Совместный Пленум № 5/29 в пункте 8 подтвердил, что «заказчику может быть передано право на получение патента на патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором (в рамках договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ)».Указанная норма приобретает все большую актуальность в связи с распространением договоров на создание программного обеспечения.Как известно, алгоритм программы для ЭВМ может быть запатентован в качестве изобретения (как способ) в ряде стран, в том числе и в России (software patents, патенты на программное обеспечение).Представим следующую ситуацию, наглядно демонстрирующую соответствующую проблему:Заключается договор на выполнение работ по созданию программного обеспечения, содержащий условия о закреплении исключительного права на программное обеспечение (ПО) за заказчиком.

Предметом такого договора является создание ПО, следовательно, исключительное право на него, т.е. на код как объект авторского права перейдет (по статье 1296 ГК РФ) от исполнителя к заказчику. Но право на получение патента и исключительное право на потенциально патентоспособное изобретение (алгоритм ПО) останутся у исполнителя.Таким образом, представляется, что для надлежащего перехода прав на патентоспособный объект необходимо включать в договор условия о распределении прав, закрепляющие их за заказчиком.Эта позиция подтверждается В.О.

Но право на получение патента и исключительное право на потенциально патентоспособное изобретение (алгоритм ПО) останутся у исполнителя.Таким образом, представляется, что для надлежащего перехода прав на патентоспособный объект необходимо включать в договор условия о распределении прав, закрепляющие их за заказчиком.Эта позиция подтверждается В.О. Калятиным и Е.А. Павловой: «Таким образом, стороны в подобном договоре могут определить принадлежность исключительного права на изобретение или полезную модель, которые могут быть созданы в ходе исполнения по договору. Но если в договоре этот вопрос они не разрешат, то право на подобный объект будет принадлежать исполнителю независимо от того, насколько вероятной стороны определили в договоре возможность создания такого объекта».Можно, конечно, пойти и более сложным путем, а именно прямо сформулировать в договоре условие о создании патентоспособного объекта.

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. в Комментарии к части четвертой ГК РФ от 2009 года допускали существование таких договоров: «вполне очевидно, что договоры заказа на создание изобретений и полезных моделей имеют право на существование.

По сути, заказные изобретения и полезные модели ничем не отличаются от служебных изобретений и полезных моделей, создаваемых работниками при выполнении конкретного задания работодателя».Теоретически можно сформулировать соответствующие условия в договоре, например: «разработать программное обеспечение, построенное на алгоритме обработки информации, неизвестном из уровня техники, являющимся неочевидным для специалиста в области и т.п.», также вменить соответствующую обязанность провести патентные исследования. Также интересным вопросом для изучения является возможность включения соответствующих гарантий и заверений в части соблюдения критериев патентоспособности.Данный подход будет в какой-то степени новаторским и рискованным, поскольку в литературе наблюдается дискуссия о принципиальной возможности такого договора, а соответствующей судебной практики нет, но зато позволит четче определить требования к патентоспособному результату.Более разумным и оправданным с практической точки зрения все же является вариант с включением условия о закреплении права за заказчиком на изобретение, чье создание прямо не предусматривалось договором.В связи с этим делаю вывод о том, что при заключении договора на создание программного обеспечения следует помнить о возможной двойственной природе программного обеспечения, включающего в себя объект патентного права – изобретение.

Недостаточное внимание к этому аспекту может привести к тому, что заказчик останется без права на получение патента и исключительного права.

Надо думать, что наличие неисключительной лицензии (пункт 2 статьи 1371 ГК РФ) будет являться для него слабым утешением.Коллеги, согласны ли вы с вышеуказанным выводом?

Какие подходы вы используете в своей практике?

Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Российской Федерации»

. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ.

ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014.

480 с. Гаврилов Э.П., Еременко В.И.

Комментарий к части четвертой Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.

Договор (заказ) на создание промышленного образца

Договорные обязательства о создании промышленного образца или селекционного достижения (объектов «промышленной собственности») относятся к обязательствам по выполнению работ. Не случайно ГК говорит о «договоре, предметом которого является создание» названного результата творческой деятельности, и даже называет должника, на котором лежит обязанность создать его, подрядчиком (исполнителем) (п.

1 ст. 1296, п. 1 ст. 1372, п. 1 ст. 1431 ГК). Вместе с тем рассматриваемые обязательства отличаются от обычных отношений подряда и от обязательств по выполнению НИР и ОКР, составляя особую, самостоятельную группу (разновидность) обязательств по выполнению работ. Если по договору подряда подрядчик обязуется осуществить работу с целью создания материального объекта или, точнее, достижения определенного материального результата (строительство дома, пошив костюма и т.д.), то целью (основанием) договора заказа является создание нематериального результата.

Полученный вследствие исполнения такого договора материальный объект (изделие, племенной материал) представляет собой не более чем носитель, объективную форму созданного нематериального результата.

Различие в цели обязательства предопределяет и отличия в условиях договора.

По-разному, в частности, в рассматриваемых обязательствах решаются вопросы сроков, оплаты и качества работ. Другое дело, что по договору подряда может предусматриваться создание не только материального объекта, но и результата творческой деятельности, заключенного в этом объекте.

Договор на выполнение НИР и ОКР направлен на проведение научных исследований либо разработку образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии (п. 1 ст. 769 ГК), а не на создание конкретного охраноспособного результата творческой деятельности.

Заказчик в этом случае оплачивает сами работы (в том числе при обнаружившейся невозможности достижения предполагавшегося результата не по вине исполнителя), а их результат имеет значение как форма фиксации проведенных работ. Но одним из результатов таких работ может стать и создание исполнителем определенных объектов «промышленной собственности», тем более что творческий характер его деятельности, особенно при проведении НИР, предполагается.

Договором на проведение НИР и ОКР может прямо предусматриваться создание конкретного результата творческой деятельности.

В этом случае обязательства по созданию объекта «промышленной собственности» возникают на основании смешанного договора (на НИР и ОКР и договора заказа на его создание). В такой ситуации обязательства по созданию результата творческой деятельности регулируются положениями о соответствующих договорах с учетом особенностей, предусмотренных в части четвертой ГК.

К договорным обязательствам по созданию объектов «промышленной собственности» следует отнести и обязательства по созданию соответствующих служебных результатов творческой деятельности по заданию работодателя.

Предметом рассматриваемого «договора заказа» является создание соответствующего результата творческой деятельности в соответствии с требованиями заказчика. Такие требования могут быть сформулированы различно. Например, при создании промышленного образца заказчиком могут быть предъявлены определенные требования к эргономичности.

При создании облика нового автомобиля автопроизводитель (заказчик) может предъявить требования к «узнаваемости» своей марки (какие-то линии кузова, форма блок-фар и т.д.).

При выводе нового сорта сельскохозяйственного растения могут быть предъявлены требования к его урожайности, морозоустойчивости и др. Но в любом случае данные отношения предполагают, что творческая деятельность осуществляется в рамках требований, предъявляемых заказчиком. Отсутствие в момент заключения договора результата творческой деятельности предполагает наличие еще одного права, которое по общему правилу принадлежит заказчику, — права на получение патента.

Оно не входит в содержание исключительного права, поскольку соответствующий объект промышленной собственности еще не получил правовую охрану (которая возникает с момента его регистрации и выдачи патента).

Право на получение патента представляет собой особое интеллектуальное право, которое в соответствии со ст. 1226 ГК относится к категории иных интеллектуальных прав.

Данное право служит защите интересов разработчика объекта промышленной собственности и способствует обороту данного объекта еще на той стадии, когда результат творческой деятельности уже создан, но в силу отсутствия его регистрации не получил правовой охраны.

Специфика данного договора проявляется также в том, что одновременно с наличием исключительного права у одной из сторон договора закон закрепляет право на использование промышленного образца или селекционного достижения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии за другой стороной в течение всего срока действия патента. Заключение отдельного лицензионного договора, не обязательное при предоставлении права использования селекционного достижения, требуется в случае с промышленным образцом, учитывая необходимость регистрации такого договора в соответствии со ст. 1369 ГК. Регистрация первоначального договора здесь невозможна, поскольку распорядиться исключительным правом можно только при наличии патента на объект промышленной собственности.

Но и в ситуации с селекционным достижением как минимум целесообразно отдельное дополнительное соглашение, в котором будут указаны данные о состоявшейся регистрации и выданном патенте, поскольку именно эти данные дают четкий ответ на вопрос о том, что же представляет собой объект, право использования которого предоставляется. При этом указанная схема простой лицензии обязательна только для случая, когда исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю) (п. 3 ст. 1372, п. 3 ст. 1431 ГК).

В ситуации, когда исключительное право принадлежит заказчику, договором может быть предусмотрено отсутствие каких-либо прав на объект промышленной собственности у подрядчика (исполнителя). Кроме того, если в случае с селекционным достижением договором может быть предусмотрена выдача подрядчику (исполнителю) лицензии другого вида (п.

2 ст. 1431 ГК), то применительно к промышленному образцу такое исключено (п. 2 ст. 1372 ГК).

13. Прочие условия

13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения. 13.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.

Уведомления, сообщения или информация, направленные курьером или по почте считаются доставленными с момента их получения адресатом. 13.4. Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

13.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+